Construção de 20 Unidades Habitacionais, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos...

Editais de Licitações

Atualizado em: 11/06/2026 às 08h30

Construção de 20 Unidades Habitacionais, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos Básico e Executivo no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – FNHIS SUB-50, em conformidade com as diretrizes da Portaria MCID n.º 1.416/2023

Detalhes

Arquivos

(atas, homologações, etc)

Itens/Resultados

Contratos

Detalhes

Situação

Concluído

Modalidade

Concorrência Eletrônica

Nº da Licitação

1/2026

Nº do Processo

851/2025

Modo de Disputa

Aberto-Fechado

Publicado em

21/01/2026 às 09h00

Realização em

20/04/2026 às 09h00

Local

www.gov.br/compras

Movimentações

Quinta, 11 junho 2026

08h30

Contrato cadastrado. TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA - 11/06/2026

Download

Quinta, 11 junho 2026

08h24

Nova situação: CONCLUÍDO Link

Quarta, 10 junho 2026

15h03

Arquivo cadastrado. HOMOLOGAÇÕES / RELATORIO-TERMO-HOMOLOGACAO-98624503900012026-ITEM-1.

Download

Quarta, 10 junho 2026

14h47

Arquivo cadastrado. JULGAMENTO DE RECURSO / TRÂMITE RECURSAL.

Download

Quinta, 28 maio 2026

16h41

Nova situação: EM JULGAMENTO

Quinta, 28 maio 2026

16h41

Arquivo cadastrado. JULGAMENTO-HABILITAÇÃO / RELATORIO-JULG-HAB-98624503900012026-S1-ITEM-1.

Download

Quarta, 27 maio 2026

09h04

Arquivo cadastrado. DILIGÊNCIA / RELATORIOS-DILIGENCIA-98624503900012026-ITEM-1.

Download

Terça, 26 maio 2026

14h27

Arquivo cadastrado. DILIGÊNCIA / ANÁLISE DILIGÊNCIA ASS.

Download

Terça, 26 maio 2026

14h06

Arquivo cadastrado. DILIGÊNCIA / DILIGÊNCIA APRESENTADA NOVA FRONTEIRA.

Download

Terça, 19 maio 2026

09h44

Arquivo cadastrado. DILIGÊNCIA / DILIGÊNCIA ASS.

Download

Terça, 05 maio 2026

08h25

Arquivo cadastrado. ANEXOS / CRONOGRAMA 20 CASAS.

Download

Quinta, 30 abril 2026

16h24

Nova situação: EM ANDAMENTO

Segunda, 27 abril 2026

16h00

Nova situação: EM JULGAMENTO

Quarta, 21 janeiro 2026

09h04

O edital foi cadastrado no portal. Realização: 20/04/2026 às 09:00.

Download

Arquivos

Filtrar arquivos

10/06/2026 15h03

Homologações

relatorio-termo-homologacao-98624503900012026-item-1 PDF - 156,31 KB

Baixar

10/06/2026 14h47

Julgamento de Recurso

TRÂMITE RECURSAL RAR - 2,28 MB

Baixar

28/05/2026 16h41

Julgamento-Habilitação

relatorio-julg-hab-98624503900012026-s1-item-1 PDF - 157,68 KB

Baixar

27/05/2026 09h04

Diligência

relatorios-diligencia-98624503900012026-item-1 PDF - 99,54 KB

Baixar

26/05/2026 14h27

Diligência

Análise Diligência ass PDF - 1,03 MB

Baixar

26/05/2026 14h06

Diligência

Diligência apresentada Nova Fronteira RAR - 33,00 MB

Baixar

19/05/2026 09h44

Diligência

Diligência ass PDF - 1,004,63 KB

Baixar

05/05/2026 08h25

Anexos

CRONOGRAMA 20 CASAS PDF - 1,28 MB

Baixar

21/01/2026 09h00

EDITAL RAR - 11,78 MB

Baixar

Itens/Resultados

Construção de 20 Unidades Habitacionais
Em Andamento

Categoria

Não se aplica

Critério de Julgamento

Menor preço

Natureza Jurídica

Órgão Público do Poder Executivo Municipal

Tipo de Benefício

Não se aplica

Incentivo Produtivo Básico

Não

Unidade de Medida

Obra

Domínio

Serviço

Quantidade

Valor Total

R$ 4.067.816,32

Resultados

Vencedor

TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

10.412.300/0001-31

Porte da Empresa

Demais empresas

Data do Resultado

10/06/2026

Valor Homologado

R$ 3.844.581,01

Quantidade Homologada

Contratos

TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA

Baixar

Nº:

30/2026

Nº Processo:

851/2025

Valor:

R$ 3.844.581,01

Situação:

Vigente

Resultados

Detalhes do(s) Vencedor(es)

Velocidade de leitura:

Tom de voz:

Volume